您好,游客 登录 注册 站内搜索
背景颜色:
阅读论文

钢结构施工工程承包合同

来源:论文联盟  作者: [字体: ]

钢结构施工工程承包合同

工 程 承 包 合 同

 

发包人:

 

承包人:

 

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一 致,订立本合同,供双方遵照执行。

 

一、工程概况

1、工程名称: ;

2、工程地点: ;

3、工程范围: ;

4、承包方式: 。

 

二、合同工期及工期延误

1、开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金,算至验收合格之日;

3、因以下原因造成工期延误的,工期可相应顺延,但不得超过2016年4月4日:

3-1.非发包人原因停水、停电、停气造成停工的;

3-2.因天气等不可抗力原因导致的;

3-3.发包方和承包方共同协商一致的。

 

三、质量标准

工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

 

四、合同价款

本合同中整体工程量共计 平方米,发包人以308元/平方米,包工包料的形式发包给承包人,工程款共计 万元(大写: )。

五、工程款结算及支付

1、本合同签订之日起,发包人在2016年1月20日前分三次向承包人预付总工程款的 %,即人民币 万元(大写: ),剩余工程款 万元(大写: ),由承包人在工程竣工前先自行垫付。

2、工程全部完工之后,发包人在2016年6月15日前向承包人支付剩余工程合同总价款 万元(大写: )的50%,即 万元(大写: )。同时,承包人从剩余工程款中抽取200万元入股发包人所拥有的公司,即 厂(公司)20%的股权,若 厂公司,在一年内没有开办成功,承包人将放弃 厂(公司)20%的股权,同时将债权自动转入发包人所拥有的 厂(公司),并拥有 厂(公司)的10%股权,发包方不得反悔。

3、其他剩余尾款本文由论文联盟http://www.LWlm.cOm收集整理 万元(大写: ),发包人在2018年2月15日前分期付清给承包人。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内,免费完成图纸的设计和细化,完成后交由发包人审核通过后方可进行施工;

2、发包人在施工前应负责做好三通工作,协助并提供施工用水、电;

3、承包人严格按照施工图纸施工,并提供相关材料的质量保证书。

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;

2、承包方在施工过程中必须严格执行发包方的相关要求,不得私自更改;

3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并妥善处理,相关费用及责任均由承包方自行承担,发包方不负任何法律和经济赔偿责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人参与验收;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

 

九、违约责任

一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付另一方违约金 万元。

 

十、争议解决

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方可向发包方所在地人民法院起诉。

 

十一、附则

本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

 

发包人:________ 承包人:________

住所:__________ 住所:________

法定代表人:________ 法定代表人:________

电话:_________ 电话:________

传真:__________ 传真:________

 

合同订立时间:___年___月___日

合同订立地点:___________

欢迎浏览更多论文联盟首页应用文稿合同样本建筑安装工程承包合同文章
收藏 & 分享 推荐 打印 | 录入:zhangshan

本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 评论表情符号选择 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款